Se aprueba ampliación del plazo contractual para la obra Refuncionalización de áreas laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3841 – 26/01/2012
Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.º 710/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes N° 1.796.503/2011 y N° 29.285/2009 y;                                                           
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 29.285/2009 tramita la obra “Refuncionalización de áreas laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón” Licitación Pública N° 1535-2008;
Que por Expediente N° 1.796.503/2011 la empresa RIVA S.A. adjudicataria de la obra de referencia, solicitó ampliación del plazo contractual para la ejecución del Adicional N° 14 hasta el 30 de Setiembre de 2011;

Que el Adicional N° 14 contempló la canalización cableado de CATV para audio, video, telefonía y colocación de nuevos puestos de trabajo para el sistema de telefonía y datos;
Que en su presentación por Expediente N° 1.796.503/2011 y por Nota de Pedido N° 815 la Contratista expresó como fundamento de la solicitud de ampliación del plazo mencionado, la falta de insumos importados en el mercado local por razones que le fueron ajenas y que imposibilitó la instalación de CATV según lo aprobado por la Dirección de Obra;
Que una vez obtenidas la totalidad de los elementos necesarios para la ejecución de las tareas, fue posible completar los trabajos en el mes de Septiembre de 2011;
Que la Contratista RIVA SA en virtud de la solicitud realizada por Expediente N° 1.796.503/2011 respecto de la ampliación de plazo contractual hasta el 30 de Septiembre de 2011 para la ejecución del referido Adicional N° 14, renunció expresamente a reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Ministerio de Desarrollo Urbano y/o a la Unidad de Proyecto Especial suma de dinero alguna, así como gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra, gastos directos y/o indirectos, lucro cesante, daño emergente y cualquier otro tipo de indemnización o reclamo originado por la ampliación de plazo solicitada, renuncia que efectuó exclusivamente con respecto al Adicional N° 14;
Que por Informe N° 1915428-UPECOLON-2011 y dado que los trabajos a los que se refiere el Adicional N° 14 se encuentran ejecutados al 30 de Septiembre de 2011, la Gerenciadora Seminario y Asociados S.A. recomendó a la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón que otorgara la ampliación de plazo solicitada oportunamente por RIVA SA desde el 4 de Febrero de 2011 al 30 de Septiembre de 2011, adjuntando al efecto
Plan de Trabajo y Curva de Inversión;
Que la Asesora Técnica de la UPE Teatro Colón por Informe IF-2011-02012005-UPECOLON se expidió concluyendo que era necesario aprobar el
mayor plazo solicitado;
Que a los fines de entender en la supervisión de las obras del Teatro Colón, el Ministerio de Desarrollo Urbano por Resolución N° 190/MDUGC/11 encomendó a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de las obras a cargo de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón;
Que por Decreto N° 628/2011 fue disuelta la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, transfiriéndose a la mencionada Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura las obras que se encontraban pendientes de finalización técnica o administrativa;
Que atento lo expresado por la precitada norma, la obra “Refuncionalización de áreas laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón” fue transferida a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, la que presta conformidad a la ampliación de plazo solicitada;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébese la ampliación del plazo contractual solicitado por la empresa RIVA S.A. para la Obra “Refuncionalización de áreas laterales del edificio histórico, sala de ensayo y mejoras en talleres del Teatro Colón” desde el 4 de febrero de 2011 hasta el 30 de Septiembre de 2011.
Artículo 2°.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que integra la presente como Anexo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Empresa RIVA SA, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
ANEXO

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3841 – 26/01/2012

Advertisement